causales de ampliación de plazo osce

2.1.2 Ahora bien, algunos hechos o circunstancias ocurridos durante la ejecución de una obra pueden generar atrasos o paralizaciones y, en consecuencia, determinar la verificación de alguna de las causales de ampliación de plazo previstas en el artículo 200 del Reglamento , siempre que tales hechos o circunstancias afecten la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. Se adiciona una regla que establece cómo se integrará el órgano colegiado: I. Un coordinador que será la persona titular de la Administración Central de Normatividad en Impuestos Internos, quien presidirá las sesiones, II. sH Un secretario técnico y un prosecretario, designados por el coordinador. En consecuencia, cuando la ampliaci�n del plazo de un contrato de supervisi�n de obra no implicaba la ejecuci�n de prestaciones adicionales de supervisi�n, solo deb�a reconocerse el pago de los mayores gastos generales que acreditaba el supervisor, de conformidad con el art�culo 175 del Reglamento. �Art�culo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%) (�) La necesidad de tramitar y aprobar una prestaci�n adicional de obra se inicia con la correspondiente anotaci�n en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deber� realizarse con treinta (30) d�as de anticipaci�n a la ejecuci�n. Jes�s Mar�a, 06 de Agosto de 2010 JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN Director T�cnico Normativo MPC/. Inicio; … OSCE identifica a más de 390 entidades públicas que incumplieron con registrar información sobre órdenes de compra o de servicio en el SEACE 29 de diciembre de 2022 Aviso: Postergación o prórroga en etapas de procedimientos de selección por día no laborable a nivel nacional Contacto Canales de atención Canal de atención de consultas: (01) 6143636 El SAT dará a conocer, en su Portal de Internet, anualmente, a más tardar en el mes de marzo, el registro de las instituciones que administran los estímulos fiscales de cuentas personales del ahorro. Procedimiento para obtener folios autorizados para impresión de marbetes electrónicos. Weben un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de … La situación y la actitud de cada uno. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. No obstante, en el periodo entre dichos hitos, el contratista también puede realizar otras anotaciones que, a su criterio, sean relevantes para sustentar y/o cuantificar, de mejor manera, su solicitud de ampliación de plazo, tal como lo precisa el artículo 195 del Reglamento. VISTOS: El Memorándum Nº D 000474-2022-INDECI-SEC GRAL del 28 de diciembre de 2022, de la Secretaría General; y, el Informe Legal NºD000398-2022-INDECI-OGAJ del 02 de enero de 2023, de la Oficina General de Asesoría … La opinión del órgano colegiado se conformará con el voto de más de la mitad de los funcionarios presentes. La presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el … Cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199. Anteriormente se señalaba a quienes almacenen petrolíferos para usos propios al amparo de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía, siempre que consuman en promedio un volumen mayor o igual a 75,714 litros (20,000 galones) mensuales de petrolíferos durante el año. En un, Expediente N°: 64268 Encargado del expediente: Arquitecto Mattos Sumillo: solito ampliación de plazo SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EMPRESA “CENTRO ASESORIA EMPRESARIAL OLIVICOLA, El imperialismo, fase superior del capitalismo es un libro escrito por Vladímir Lenin en 1916. Caso de aclaración para corregir situación fiscal o para subsanar irregularidades detectadas. Como siempre, el personal de la práctica de Impuestos y Legal de KPMG en México está a sus órdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda tener en su empresa la aplicación de estas disposiciones. Art�culos vigentes hasta el 19 de setiembre de 2012, pues el 20 de setiembre entr� en vigencia el Decreto Supremo N� 138-2012-EF, que los modific� PAGE 7 PAGE 5 Direcci�n T�cnico NormativaOpini�n " ' ) 0 2 O Q Y c f g q u � � � � ��Ƚ��~�skckc[c�L@ h�, PJ aJ mH Cabe precisar que, el art�culo 174 del Reglamento regulaba el procedimiento para aprobar y ordenar la reducci�n de prestaciones o la ejecuci�n de prestaciones adicionales, y que el art�culo 175 establec�a las causales y procedimiento para la aprobaci�n de la ampliaci�n del plazo contractual. WebAhora bien, considerando que los artículos 41 de la Ley y 200 del Reglamento establecen como causales de ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra supuestos … Cuando se reciba una carta invitación o exhorto, mediante la cual cualquier autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento a las disposiciones fiscales, los contribuyentes podrán realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad que la haya emitido, de conformidad con el procedimiento que ahí se establezca. Antecedentes y 4 Ejecución Financiera. Antes de iniciar el desarrollo del presente an�lisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas gen�ricos y vinculados entre s�, sin hacer alusi�n a asuntos concretos o espec�ficos, de conformidad con lo dispuesto por el literal j) del art�culo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N� 1017 (en adelante, la �Ley�), y la Segunda Disposici�n Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N� 184-2008-EF (en adelante, el �Reglamento�). Web8 de enero de 2021 El señor Eduardo Ego Aguirre, Representante Legal del Estudio Echecopar S.R.L., formula varias consultas sobre la ampliación de plazo en los contratos de ejecución … ��ࡱ� > �� N P �� M �� @ �� % bjbj�� … 4. WebPara las causales de ampliación de plazo en una obra por las consecuencias que genera la lluvia, no es posible conseguir en el mes de la causal la acreditación que sustenta la misma, … Los representantes del CEA contarán con un plazo de cinco días para firmar el dictamen. Como se aprecia, los art�culos 201� y 207� del Reglamento han establecido el plazo en el que las Entidades deben emitir la resoluci�n mediante la cual se pronunciaron acerca de las solicitudes de ampliaci�n del plazo contractual y de aprobaci�n de prestaciones adicionales de obra, formuladas por los contratistas. Web20 de setiembre de 2019 La Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica formula consultas relacionadas con la suspensión del plazo de ejecución contractual. En ese sentido, las conclusiones de la presente opini�n no se encuentran vinculadas necesariamente a situaci�n particular alguna. Posteriormente, pueden solicitar la aplicación de alguna de las facilidades de pago previstas en el CFF. As�, la aprobaci�n autom�tica de la solicitud de ampliaci�n del plazo contractual se convierte en una especie de sanci�n a la inacci�n de la Entidad que persigue resolver una situaci�n que no puede mantenerse en suspenso pues ello podr�a evitar la oportuna ejecuci�n de las prestaciones del contratista o que estas devengan en m�s onerosas para �ste. A efectos de que se produzca válidamente una ampliación de plazo -en un contrato de obra- es necesario dar cumplimiento al procedimiento y las condiciones contempladas en el artículo 170 del Reglamento; de esta manera, el plazo de ejecución no puede considerarse ampliado si el contratista no anotó tanto el inicio como el final de la causal en el cuaderno de obra o no … El secretario técnico representará al órgano colegiado y suplirá al coordinador. El 27 de diciembre de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023. ��El plazo con el que cuentan las entidades para resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo, se computa desde el mismo d�a de las presentaciones de dichos pedidos?� De acuerdo con lo previsto en el tercer p�rrafo del art�culo 175 del Reglamento, la Entidad cuenta con un plazo de diez (10) d�as h�biles, computado desde la fecha de presentaci�n de la solicitud de ampliaci�n, para emitir un pronunciamiento expreso sobre la solicitud de ampliaci�n del plazo contractual. En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones conforme a lo previsto en la Directiva antes indicada, a fin que OSCE emita el pronunciamiento correspondiente. 2.1.1 De conformidad con el numeral 18 del Anexo Único del Reglamento, “Anexo de Definiciones”, el cuaderno de obra es “El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas.” (El subrayado es agregado). Mediante el documento de la referencia, el Director Ejecutivo de Provías Nacional realiza varias consultas sobre la anotación en el cuaderno de obra y el procedimiento de ampliación de plazo en los contratos de obra. Lo anterior no será aplicable a aquellos residentes en México que celebren operaciones con sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, así como a los contratistas o asignatarios a que se refiere la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. A partir de la fecha de actualización, las organizaciones civiles y fideicomisos que hayan sido canceladas o revocadas deberán cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al régimen general para las personas morales, lo que no las exime del cumplimiento de las obligaciones fiscales que tengan pendientes con motivo de la autorización. En relaci�n con lo anterior, cabe advertir que, en determinados supuestos, la ampliaci�n del plazo de un contrato de supervisi�n de obra no derivaba de la extensi�n o dilaci�n de las prestaciones inicialmente pactadas, sino que se encontraba relacionada con la ejecuci�n de prestaciones adicionales, en cuyo caso, correspond�a que la Entidad, adem�s del pago de los gastos generales ya mencionados, reconociera y pagara el costo de las prestaciones adicionales, las cuales inclu�an el costo directo y utilidad. Leonardo Nelton Sulca Carrasco Coordinador del Proyecto Asunto, INFORME Nº - 2014 - REGION ANCASH/SRP/SGI/RO-SO/VALLD-RFCG A : ING. h�[ hz-z PJ aJ h�[ hLU� PJ aJ h�[ h�l PJ aJ h�M� 5�>*PJ aJ h�[ h�l 5�>*PJ aJ hTV\ h�l 5�>*PJ aJ hTV\ h�l CJ PJ aJ hTV\ h�l 5�>*CJ PJ aJ & ' ( T U � � � � � � � � � � � � � � � r i $*$ a$gd�l $ � p �@��&d *$ P� � ^�@`��a$gd�l $ � O �@��&d *$ P� � ^�@`��a$gd�l $ � p �O��*$ ^�O`��a$gd�J? CONCLUSIONES La normativa de contrataciones del Estado ha establecido el plazo en el que las Entidades deben emitir las resoluciones mediante las que se pronunciar�n sobre las solicitudes de ampliaci�n del plazo contractual y de aprobaci�n de prestaciones adicionales de obra, plazo dentro del cual deben realizar la debida notificaci�n de las resoluciones al contratista. Por otro lado, el referido art�culo 191, en su �ltimo p�rrafo, indicaba que en los casos en que se generaran prestaciones adicionales en la ejecuci�n de la obra, se aplicar�a para la supervisi�n lo dispuesto en los art�culos 174 y 175 del Reglamento. Controversias sobre la recepción de la obra y el plazo de su culminación. Adicionalmente, el art�culo 201� del Reglamento precisa que si la Entidad no emite la resoluci�n dentro del plazo antes se�alado, el plazo contractual se considerar� ampliado, bajo responsabilidad de la Entidad. Registro de las instituciones que administran los estímulos fiscales de cuentas personales del ahorro. CONSULTAS Y AN�LISIS Las consultas formuladas son las siguientes: �Ante un error material o aritm�tico incurrido en los Informes que sustentan los c�lculos para la determinaci�n del monto a reconocerse por mayores costos de la supervisi�n, documentos que sirvieron de sustento de la Resoluci�n que resolvi� aprobar una solicitud de ampliaci�n de plazo del contrato de supervisi�n de obra y los mayores costos incurridos. Ib�d. WebAsunto: Ampliación del plazo en los contratos de supervisión de obra. ( T.D. Asimismo, aquellos contribuyentes a los cuales se les hubiera tenido por improcedente su caso de aclaración por haberlo presentado fuera del plazo, podrán ingresarlo nuevamente, siempre que no hubieran interpuesto medio de defensa o de haberlo interpuesto se desistan del mismo. La condición fundamental que debe cumplir una causal válida para que se dé el derecho de la ampliación de plazo, debe modificar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 5 Se adicionan reglas relacionadas con el transporte marítimo para regular la emisión del CFDI con complemento carta porte en los siguientes casos: 6 Se mantiene la disposición transitoria que otorga la facilidad para la no aplicación de multas y sanciones, en caso de que las facturas electrónicas con complemento carta porte se emitan sin cumplir con todos los requisitos aplicables, hasta el 31 de julio de 2023. &F �7��1$ ^�7`��a$gd� $ Sin embargo, esta empresa presenta una solicitud de ampliación de plazo, alegando que el barco en el que se transportaban las computadoras por cuestiones de ruta marítima no llegará al Callao sino hasta el 18 de mayo, para tal efecto presenta documentos que acreditan lo antes señalado. Web10 de mayo de 2019 El señor Ivan Jaime Bendezú Elescano formula diversas consultas sobre la ampliación de plazo en un contrato de obra. Por su parte, el art�culo 207� del Reglamento establece las disposiciones aplicables a la aprobaci�n de prestaciones adicionales de obra por un monto menor al quince por ciento (15%) del monto contractual. A % �% �� V W � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $�71$ ^�7a$gd� $ Corresponderá a cada representante del CEA hacer público el dictamen en el que se otorgue una dispensa. : 2409534 OPINI�N N� 109-2013/DTN Entidad: Ministerio de Energ�a y Minas Asunto: Ampliaci�n del plazo en los contratos de supervisi�n de obra Referencia: Comunicaci�n recibida el 26.DIC.2012 ANTECEDENTES Mediante el documento de la referencia, el Director General de la Direcci�n General de Electrificaci�n Rural formula varias consultas sobre la ampliaci�n del plazo en los contratos de supervisi�n de obra. Debes Incluir En Tu Respuesta Cuáles Fueron Las Consecuencias De Estas Construcciones. Órgano colegiado para aplicación de la regla general antiabuso. Se dan a conocer las fichas de trámite que se deberán utilizar en los siguientes supuestos: 1 31/ISR “Aviso de constitución o cambios al fondo de creación de las reservas para pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad”, 2 32/ISR “Aviso de transferencia de fondos y rendimientos del fondo de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad de una institución a otra”, III. En este supuesto, a lo mucho, pod�a generarse una relaci�n de causa efecto del primero respecto del segundo pero no una relaci�n de equivalencia; por lo que, no era posible aplicar a la rectificaci�n del error los procedimientos y plazos para resolver una controversia. Web27 de julio de 2021. Asimismo, en el caso de un contrato … Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG. �� 9 : ; �� e� �� s� bjbj:�:� Si por el contrario, la ampliaci�n del plazo de un contrato de supervisi�n de obra implicaba la ejecuci�n de prestaciones adicionales, fuera que �stas se encontraran relacionadas con la ejecuci�n de adicionales de obra o no, la Entidad deb�a reconocer no solo los mayores gastos generales acreditados por el supervisor, sino tambi�n el costo directo y la utilidad por las prestaciones adicionales que aprobara y ordenara ejecutar. En este sentido, el art�culo 191 del Reglamento dispon�a que, cuando, en casos distintos a los adicionales de obra, se produjeran variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo en la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que implicaran mayores prestaciones en la supervisi�n, el Titular de la Entidad pod�a aprobar estas mayores prestaciones en la supervisi�n, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta un m�ximo del quince por ciento (15%) del monto del contrato de supervisi�n, considerando para el c�lculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas; precis�ndose adem�s que, cuando dichas prestaciones superaran el quince por ciento (15%) del monto del contrato, para proceder al pago se requer�a la aprobaci�n de la Contralor�a General de la Rep�blica. 49.084 de 6 de marzo de 2014 . RFC de prestadores de servicios digitales en listado bimestral. Continúa la facilidad para que la cancelación de los CFDI se pueda efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. � � � � � � � � � 6 O l p � � � � WebFlash: Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. h{r PJ aJ mH En cambio, una controversia implica un desacuerdo entre las partes sobre alg�n aspecto relacionado con la ejecuci�n del contrato, la misma que pod�a surgir por la diferente interpretaci�n de las normas o cl�usulas aplicables a este, o por la distinta calificaci�n de un determinado hecho, entre otras, las mismas que se resolv�an mediante conciliaci�n y/o arbitraje, seg�n lo indicado en el art�culo 52 de la Ley. Se modifica uno de los supuestos para ser un contribuyente obligado a llevar controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos. Por su parte, el art�culo 175 del Reglamento establec�a, adem�s de las causales, el procedimiento que el contratista deb�a observar para solicitar la ampliaci�n del plazo en los contratos de bienes y servicios. Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal. En el caso de los contratos de obra, se encontraban se�aladas en el art�culo 200 del Reglamento. Opini�n N� 051-2010/DTN. Finalmente, considerando que no era posible aplicar a la rectificaci�n del error los procedimientos y plazos para resolver una controversia, es importante precisar que el art�culo 201 del Reglamento establec�a el plazo que ten�a el contratista �ejecutor de obra� para someter a conciliaci�n y/o arbitraje las controversias derivadas del procedimiento de ampliaci�n de plazo en un contrato de obra, pero no las derivadas del contrato de supervisi�n de obra, el mismo que, como se detall� anteriormente, est� se�alado en el �ltimo p�rrafo del art�culo 175 del Reglamento. h�,� h�, PJ aJ mH Se solicitará la inscripción en el registro de las instituciones que administran los estímulos fiscales de cuentas personales del ahorro, mediante la presentación de la información y documentación de conformidad con la ficha de trámite 164/ISR “Solicitud de inscripción en el Registro de las instituciones que administran los estímulos fiscales de cuentas personales del ahorro”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF. CUARTO: OTORGAR al Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con la factura correspondiente a efectos de que cumplan con realizar y/o acreditar el pago de la detracción de los gastos administrativos de la Secretaría del SNA-OSCE. MOR�N URBINA, Juan Carlos. En caso de empate, el titular de la Administración General Jurídica o su suplente tendrán el voto de calidad. Solicitud de datos en el RFC para timbrado de CFDI con complemento de nómina. 2.1.1. Se actualizan algunas de las características de seguridad en los marbetes y precintos que se deben adherir a los envases de bebidas alcohólicas tales como los tonos de colores a ser utilizados en las tintas para impresión del marbete y las nuevas medidas requeridas para la impresión del código QR. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Finalidad. PLAN DE ESTUDIOS WhastApp +51-993183435 Nombres y Apellidos Correo Electrónico Asunto * Curso Inicio: 19 de Octubre de 2022 * Horario Disponible: * Número de Teléfono Mensaje Adicional h�[ h�l CJ PJ aJ h�[ h�l 5�CJ PJ aJ h�[ h�l PJ aJ mH sH 3.4 Cuando la ampliaci�n del plazo de un contrato de supervisi�n de obra implicaba la ejecuci�n de prestaciones adicionales, la Entidad deb�a reconocer los mayores gastos generales debidamente acreditados, el costo directo y la utilidad por las prestaciones adicionales aprobadas, debiendo determinar estos dos �ltimos sobre la base de las especificaciones t�cnicas del servicio de supervisi�n y de las condiciones y precios pactados en el contrato; y, en defecto de estos, por acuerdo entre las partes. &. La Entidad cuenta con un plazo de diez (10) d�as h�biles, computado desde la fecha de presentaci�n de la solicitud de ampliaci�n, para emitir un pronunciamiento expreso sobre la solicitud de ampliaci�n del plazo contractual. A través de disposición transitoria se señala que se considerará que cumplen con el requisito consistente en estar autorizadas previamente a la administración de planes personales de retiro, aquellas instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro, sociedades distribuidoras integrales de acciones de fondos de inversión o sociedades operadoras de fondos de inversión, que presenten el aviso a que se refiere la ficha de trámite 60/ISR “Aviso para la administración de planes personales de retiro”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF, a más tardar el 31 de enero de 2023. Causales de ampliación de plazo en la ejecución de obras – Ejemplos 1 abril, 2020 Miguel N. 16 El Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, respecto a ampliaciones […] Buscar Recibe nuestras publicaciones Correo electrónico ¡Suscríbete! En tal orden de ideas, debe indicarse que el art�culo 175 del Reglamento ha establecido el plazo en el que la Entidad debe emitir y notificar la resoluci�n mediante la cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliaci�n del plazo contractual presentada por el contratista � dentro de los diez (10) d�as desde la presentaci�n de la solicitud de ampliaci�n de plazo-, precisando que de no emitir y notificar la respectiva resoluci�n en dicho plazo, la solicitud se considerar� concedida o aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. prescribe lo siguiente: “Los proveedores están obligados a atender las órdenes 'de compra o de servicio, … El t�rmino �prestaci�n de servicios� inclu�a tanto a la prestaci�n de servicios en general, como a la prestaci�n de servicios de consultor�a; esta �ltima, a su vez, comprend�a a la consultor�a de obras, encontr�ndose dentro de esta categor�a a los contratos de supervisi�n de obra. CONCLUSIONES 3.1 La normativa de contrataciones del Estado no regulaba la posibilidad de corregir errores materiales o aritm�ticos en los documentos que sustentaban el c�lculo de los mayores gastos generales a reconocerse a un contratista como consecuencia de la ampliaci�n del plazo; por lo que le correspond�a a cada Entidad corregir los errores materiales o aritm�ticos conforme al orden de prelaci�n establecido en el art�culo 142 del Reglamento, no siendo posible aplicar a la rectificaci�n del error los procedimientos y plazos para resolver una controversia. Todos los derechos reservados. p. 574. Las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados quedan relevados de habilitar el buzón tributario. �Qu� se entiende por acreditados?� (sic). WebEn virtud de lo expuesto, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado ha establecido el plazo en el que las Entidades deben emitir las resoluciones mediante las que … sH Las consultas formuladas son las siguientes: 2.1 “Ante una solicitud de ampliación de plazo de obra por parte de un contratista ¿Es obligación de éste anotar diariamente en el Cuaderno de Obra, en la totalidad del periodo o lapso de tiempo donde evidencie la circunstancia que amerite una ampliación de plazo, a efectos de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 201º del Reglamento?” (sic). Para efectos de dictámenes por enajenación de acciones, los avisos para presentar dictamen fiscal, las cartas de presentación de dichos dictámenes y los documentos que se deban acompañar a estas, para contribuyentes que sean competencia de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, se aclara que deberán ser presentados ante la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal más cercana al domicilio fiscal del contribuyente. Enviado por luna_azul_srl • 17 de Agosto de 2013 • 1.859 Palabras (8 Páginas) • 1.193 Visitas, Entidad: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional, Asunto: Anotación en el cuaderno de obra y ampliación de plazo en los contratos de obra, Referencia: Comunicación recibida el 22.JUN.2012. En la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, esta facilidad fue aplicable a través de disposiciones transitorias. De : ING. &F �7��1$ ^�7`��a$gd�P� $1$ a$gd�P� $�71$ ^�7a$gd�P� $ �Art�culo 201�.- Procedimiento de ampliaci�n de plazo (�) El inspector o supervisor emitir� un informe expresando opini�n sobre la solicitud de ampliaci�n de plazo y lo remitir� a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) d�as, contados desde el d�a siguiente de presentada la solicitud. Organismo Supervisor de las Contrataciones el Estado | Ficha Única del Árbitro. Ahora bien, dentro de este plazo la Entidad no solo debe cumplir con emitir la resoluci�n mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliaci�n, sino que tambi�n debe cumplir con notificarla formalmente al contratista para que este conozca de forma cierta y oportuna la decisi�n de la Entidad. As�, de plantearse una interpretaci�n contraria, la Entidad podr�a resolver, por ejemplo, la aprobaci�n de un adicional en el plazo de diez (10) d�as y notificarlo en quince (15) d�as, lo que no se condice con la celeridad que la administraci�n p�blica debe observar al pronunciarse sobre las solicitudes planteadas por los contratistas, pues ello repercute de forma directa en la oportuna satisfacci�n del inter�s de la Entidad en la contrataci�n, que no es otro que la satisfacci�n del inter�s p�blico. Los principales cambios son: 1 Se amplía de 48 a 72 horas el plazo para atender cualquier falla o condición anómala de los componentes de los equipos y programas informáticos. 2.1. Web“El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de … A su vez, el Reglamento detallaba las causales que, de verificarse, autorizaban al contratista a solicitar la ampliaci�n del plazo de ejecuci�n en los contratos de bienes, servicios y obras. Art�culo vigente hasta el 19 de setiembre de 2012, pues el 20 de setiembre entr� en vigencia la Ley N� 29873, que lo modific�. Interpretación de cláusulas arbitrales. Tiempo de lectura: 28. Por lo que hace al RESICO, se tienen las siguientes novedades: 1 Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y que sus ingresos excedan la cantidad de MXN 900,000, deberán de presentar las declaraciones mensuales a partir del mes en que esto suceda; asimismo, deberán presentar las declaraciones de los meses anteriores y, en su caso, realizar el pago del impuesto correspondiente, las cuales se tendrán por cumplidas en tiempo, siempre que se presenten en la fecha en que deba realizarse el pago del mes en el que excedieron de la cantidad prevista, así como presentar la declaración anual, 2 Para el caso de personas físicas que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuyos ingresos anuales no excedan de MXN 3,500,000, podrán optar por no presentar declaraciones mensuales siempre que emitan los CFDI por las actividades que realicen, 3 Respecto a personas morales, la autoridad fiscal verificará con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior que los ingresos obtenidos no hayan excedido de MXN 35,000,000. tH No obstante, el cese de tal hecho o evento puede ocurrir con anterioridad o posterioridad al t�rmino del plazo originalmente pactado, sin que ello dependa de la voluntad del contratista; por ello, uno de los efectos de la aprobaci�n de la ampliaci�n de plazo es el reconocimiento de la suspensi�n del contrato desde el inicio del hecho o evento generador del retraso o paralizaci�n, o del caso fortuito o fuerza mayor. Organismo Supervisor de las Contrataciones el Estado | Ficha Única del Árbitro. Jes�s Mar�a, 16 de diciembre de 2013 MARY ANN ZAVALA POLO Directora T�cnico Normativa CVP/. $ � p �O��*$ ^�O`��a$gd�l $ � p �O��*$ ^�O`��a$gdLU� $*$ a$gd�l $*$ a$gd�l � � � � � N O � � � � + , � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $�71$ ^�7a$gd�� $�71$ ^�7a$gdV.� $ Antes de iniciar el desarrollo del presente an�lisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contrataci�n p�blica, planteadas sobre temas gen�ricos y vinculados entre s�, sin hacer alusi�n a asuntos concretos o espec�ficos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del art�culo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N� 1017 (en adelante, la �Ley�), y la Segunda Disposici�n Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N� 184-2008-EF (en adelante, el �Reglamento�). Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Art�culo vigente hasta el 19 de setiembre de 2012, pues el 20 de setiembre entr� en vigencia la Ley N� 29873, que lo modific�. Se establece que para efectos de que los contribuyentes puedan garantizar el interés fiscal, también se entenderán por títulos valor, las acciones en que se divide el capital social de una persona moral, siempre que se encuentren representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. PAGE 7 PAGE 4 & T U } � � � � � � � � � � � � � � � � ��ǼǱ��~q��dVdM�~q�~ h�[ h�l aJ h�[ h�l >*aJ nH �Art�culo 16.- Eficacia del acto administrativo 16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificaci�n legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente cap�tulo. Al respecto, debe precisarse que si bien estos art�culos no se�alan expresamente que dentro de dicho plazo la Entidad no solo debe emitir la respectiva resoluci�n, sino tambi�n notificarla al contratista, ello resulta impl�cito, pues dicho plazo ha sido establecido con la finalidad de que, dentro de este, la Entidad adopte una decisi�n y la comunique formalmente al contratista. La doctrina es un�nime en sostener que el error material responde a un �error de transcripci�n�, un �error de mecanograf�a�, un �error de expresi�n�, en la �redacci�n del documento�; en otras palabras, un error atribuible no a la manifestaci�n de voluntad o razonamiento contenido en un acto, sino al soporte material que lo contiene. &. De esta manera, si la oferta econ�mica era determinada en funci�n de las prestaciones pactadas previstas en las Bases, y �stas se ve�an incrementadas, por causas ajenas al supervisor, resultaba razonable, en caso fuera el mismo supervisor quien las realizara, que la Entidad retribuyera a este por la ejecuci�n de dichas prestaciones adicionales, conforme a la estructura de costos pactada originalmente; es decir, incluyendo los gastos generales, el costo directo y la utilidad correspondiente. 5�>*PJ aJ h�E� 5�>*PJ aJ hf� h�, 5�>*PJ aJ hf� h�, CJ PJ aJ h{r 5�>*CJ PJ aJ hf� h�, 5�>*CJ PJ aJ ' ( ) P Q � � � � � � � � � � � � � � � � ~ $*$ a$gd�, $ � p �@��&d *$ P� � ^�@`��a$gd�, $ � O �@��&d *$ P� � ^�@`��a$gd�, $ � p �@��*$ ^�@`��a$gd�, $ � p �O��*$ ^�O`��a$gd�, $*$ a$gd�, $*$ a$gd�, � � � � � � � � D E L ^ c g q t u ~ � � � � � � � ��˾��t�l�d��YQ h�, PJ aJ h"s� h�.� PJ aJ h�� PJ aJ hv3h PJ aJ h"s� hv3h PJ aJ h"s� h�Dr PJ aJ h�� PJ aJ h"s� h�Gx PJ aJ h"s� h"s� PJ aJ h"s� h�O PJ aJ h"s� h�, PJ aJ h�,� h�, CJ PJ aJ h�,� h�, 5�CJ PJ aJ h�,� h�, PJ aJ mH Referencia: Comunicación recibida el 26.DIC.2012. La modificación contractual respecto al plazo está regulada en el artículo 158 del Reglamento el cual establece los supuestos de procedencia: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De lo dispuesto por la norma citada, se aprecia que en los casos en que era necesaria la ampliaci�n del plazo de ejecuci�n de la obra, por motivos diferentes a los adicionales de obra, y ello ocasionara la necesidad de ejecutar mayores prestaciones en la supervisi�n de dicha obra, la Entidad pod�a aprobar estas prestaciones adicionales, en las mismas condiciones del contrato original de supervisi�n. Adem�s, el art�culo 175 regula los otros aspectos relacionados con el procedimiento de ampliaci�n de plazo, entre estos, el plazo con el que cuenta el contratista para presentar su solicitud de ampliaci�n. Como se advierte, el cuaderno de obra es un instrumento indispensable para la comunicación entre la Entidad y el contratista, y para el control de la obra, en tanto tiene por finalidad registrar los hechos relevantes ocurridos durante su ejecución para, entre otros fines, sustentar las solicitudes del contratista. Asimismo, en su �ltimo p�rrafo se establec�a que "Cualquier controversia relacionada con la ampliaci�n del plazo por parte de la Entidad podr� ser sometida a conciliaci�n y/o arbitraje dentro de los quince (15) d�as h�biles posteriores a la comunicaci�n de esta decisi�n." (�)� PAGE PAGE 3 # 5 7 ? Adicionalmente, debe indicarse que, en caso la Entidad no cumpla con emitir y notificar la resoluci�n mediante la cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliaci�n presentada por el contratista en el plazo que se le ha concedido para tal efecto, la solicitud del contratista se considerar� concedida o aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. Adicionalmente, dicha falla o condición anómala deberá ser reportada en la bitácora de eventos de los reportes de información, 2 Los contribuyentes que hayan obtenido un dictamen deberán proporcionar la información del tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, el poder calorífico del gas natural y el octanaje, en el caso de gasolina a sus clientes o proveedores, siempre que se trate del mismo lote y en la periodicidad señalada en el anexo 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), Facilidades en materia de controles volumétricos. : 806591 OPINI�N N� 055-2011/DTN Entidad: Corte Superior de Justicia de Lima Asunto: Ampliaci�n del plazo contractual en bienes y servicios Referencia: Comunicaci�n de fecha 11.MAR.2011 ANTECEDENTES Mediante el documento de la referencia, el Jefe de la Oficina de Administraci�n Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima formula varias consultas sobre el procedimiento de ampliaci�n del plazo contractual en bienes y servicios. Sin embargo, el contratista no puede … De conformidad con lo expuesto al absolver la consulta 2.2, cuando la ampliaci�n del plazo de un contrato de supervisi�n de obra implicara la ejecuci�n de prestaciones adicionales, relacionadas con la ejecuci�n de adicionales de obra o no, la Entidad deb�a reconocer no solo los mayores gastos generales debidamente acreditados por el supervisor, sino tambi�n el costo directo y la utilidad por las prestaciones adicionales aprobadas, debiendo determinar estos �ltimos sobre la base de las especificaciones t�cnicas del servicio de supervisi�n y de las condiciones y precios pactados en el contrato; y, en defecto de estos, por acuerdo entre las partes. Señor : Ing. Para que continúen inscritas en el registro, deberán anualmente presentar la información y documentación de conformidad con la ficha de trámite 165/ISR “Aviso para continuar inscrito en el Registro de las instituciones que administran los estímulos fiscales de cuentas personales del ahorro”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF. Se otorga una facilidad para que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a la recolección de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje para su enajenación por primera vez, siempre que no tengan establecimiento fijo y que sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean menores a MXN 2000,000, puedan inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de dichos bienes. i.4 Mediante Cédula de Notificación Nº D000562-2022-OSCE-SPAR del 15 de febrero de 2022, dirigido a la Procuraduría Pública de la Entidad, la Subdirección de Procesos Arbitrales del OSCE dispuso notificar la ampliación de deber de revelación del señor Sandro Espinoza Quiñones señalada en el numeral precedente, a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected]; … &F �7��^�7`��a$gd�, $� 1$ ^� a$gd�, $*$ a$gd�, $� 1$ ^� a$gd�P $ Los contribuyentes podrán presentar el aviso a que se refiere la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF, para tributar conforme al régimen correspondiente a sus actividades económicas. En el Decreto Legislativo N° 1486 de 10/5/20 y en el numeral 7.1 de la Directiva N° 005-2020-OSCE-CD de 19/5/20, se establecen a detalle los procedimientos para solicitar una ampliación de plazo por efectos de la cuarentena. Referencia: Comunicación recibida el 26.DIC.2012. Delegan facultades en diversos funcionarios del INDECI RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº d000001-2023 JEF INDECI. Inicio; Búsqueda; ... AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL, CONFORMIDADES, DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, NULIDAD, … Las causales de ampliaci�n de plazo para los contratos de bienes y servicios se encontraban indicadas en el art�culo 175 del Reglamento. Recuerda Situar Correctamente Cada Una De Las Obras En El Tiempo. 5. La Entidad cuenta con diez (10) d�as para emitir la resoluci�n aprobatoria. h�[ h�l aJ nH WebEn este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. Como se advierte, si bien la normativa de contrataciones del Estado contemplaba un plazo para someter a conciliaci�n y/o arbitraje las controversias relacionadas con la ampliaci�n del plazo, no preve�a la posibilidad de corregir errores materiales o aritm�ticos en los documentos que sustentaban el c�lculo de los mayores gastos generales a reconocerse a un contratista como consecuencia de la ampliaci�n del plazo. (…).” (El resaltado es agregado). � � � � � 4 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $�7*$ 1$7$ 8$ H$ ^�7a$gd�2� $� ^� a$gd`� $ Art�culo vigente hasta el 19 de setiembre de 2012, pues el 20 de setiembre entr� en vigencia el Decreto Supremo N� 138-2012-EF, que lo modific�. Antes de iniciar el desarrollo del presente an�lisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contrataci�n p�blica, planteadas sobre temas gen�ricos y vinculados entre s�, sin hacer alusi�n a asuntos concretos o espec�ficos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del art�culo 58� de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N� 1017 (en adelante, la �Ley�) y la Segunda Disposici�n Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N� 184-2008-EF (en adelante, el �Reglamento�). 194.6. 2. Para continuar en el listado de instituciones autorizadas, deberán anualmente presentar la información y documentación de conformidad con la ficha de trámite 163/ISR “Aviso para continuar en el listado de instituciones autorizadas para administrar planes personales de retiro”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF, a partir del año siguiente al en que se haya tenido por presentado el aviso para la administración de planes personales de retiro. ¿El Ministerio Público Puede Ofrecer Pruebas Y Desahogarlas En La Ampliación O Duplicación Del Plazo Constitucional Que Solicita La Defensa? A partir del 1.o de enero de 2024, se impondrá multa a los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto. Las personas obligadas a emitir los CFDI podrán realizar, por única ocasión, la solicitud de conformidad con la ficha de trámite 320/CFF “Solicitud de datos en el RFC de asalariados”, contenida en el anexo 1-A de la RMF. Los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas y que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de MXN 13,000,000 así como aquellos cuyos ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido de MXN 3,000,000 podrán no presentar la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas efectuadas durante el año calendario inmediato anterior. A las sesiones del órgano colegiado podrán asistir como invitados los servidores públicos adscritos a la unidad administrativa que conozca el caso sometido a opinión, así como los funcionarios de la SHCP y del SAT que sus representantes estimen convenientes. Así, el citado artículo ha previsto como causales de ampliación de plazo: i) la aprobación de un adicional que afecte el plazo de ejecución del contrato; ii) los retrasos o paralizaciones no imputables al contratista; iii) los atrasos o paralizaciones imputables a la Entidad; y iv) el caso fortuito o la fuerza mayor. El art�culo 175 del Reglamento ha establecido el plazo en el que la Entidad debe emitir y notificar la resoluci�n mediante la cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliaci�n del plazo contractual presentada por el contratista � dentro de los diez (10) d�as desde la presentaci�n de la solicitud de ampliaci�n de plazo-, precisando que de no emitir y notificar la respectiva resoluci�n en dicho plazo, la solicitud se considerar� concedida o aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Se aclara que la responsabilidad se limitará a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal, de conformidad con el instructivo de llenado, 2 Se establecen facilidades para los servicios de transporte dedicado mediante la asignación específica de una o más unidades vehiculares a un mismo cliente o contratante. De conformidad con el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 41 de la Ley, el contratista pod�a solicitar la ampliaci�n del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modificaran el cronograma contractual. sH Para cartas invitación o exhortos emitidos por las administraciones desconcentradas de recaudación, los contribuyentes podrán realizar la aclaración correspondiente de conformidad con la ficha de trámite 128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF. Reducción de multas con motivo de la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. Se incorpora una regla que señala que tienen la opción de no habilitar el buzón tributario aquellos contribuyentes personas físicas cuya situación fiscal ante el RFC sea: sin obligaciones fiscales, sin actividad económica, suspendidos, así como las personas físicas que hayan obtenido ingresos por sueldos y salarios en el ejercicio inmediato anterior menores a MXN 400,000. (�) Art�culo 18.- Obligaci�n de notificar 18.1 La notificaci�n del acto ser� practicada de oficio y su debido diligenciamiento ser� competencia de la entidad que lo dict�. El señor Jorge Heighes Sousa, en representación del Consorcio Integración Vial solicita una opinión que versa sobre la ampliación de plazo en contratos de … 3 Para tal efecto, los representantes del CEA contarán con un plazo de cinco días a partir de que hayan recibido el dictamen firmado por el CEA. Al respecto, debe indicarse que los gastos generales se acreditaban con la presentaci�n de documentos que demostraran, fehacientemente, que el contratista incurri� en estos, ya sea con comprobantes de pago, planillas, o cualquier otro documento que resultara pertinente, teniendo en consideraci�n el mayor costo incurrido producto de la ampliaci�n. �De ser negativa la respuesta a la consulta anterior: �Cu�l es el plazo legal con el que cuentan las Entidades para efectuar las citadas notificaciones?� Como se ha se�alado al absolver la consulta anterior, la normativa de contrataciones del Estado ha establecido el plazo en el que las Entidades deben emitir las resoluciones mediante las que se pronuncian sobre las solicitudes de ampliaci�n del plazo contractual y de aprobaci�n de prestaciones adicionales de obra, plazo dentro del cual deben realizar la debida notificaci�n de las resoluciones al contratista. Jes�s Mar�a, 10 de mayo de 2011 JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN Director T�cnico Normativo MPC/. El Ministerio Público no puede, 2. De manera previa a la absoluci�n de la presente consulta es importante resaltar que las instituciones de la ampliaci�n del plazo y las prestaciones adicionales constituyen dos supuestos excepcionales y distintos de modificaci�n contractual, ya que, adem�s de tener sus propios procedimientos y supuestos de aplicaci�n, responden a finalidades distintas. Los titulares de las siguientes unidades administrativas de la SHCP, los cuales participarán con voz y voto: b) Unidad de Política de Ingresos Tributarios, c) Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. Webasí, el primer párrafo del artículo 201 del reglamento establece el procedimiento de ampliación de plazo, conforme a lo siguiente: “para que proceda una ampliación de plazo … En virtud de lo expuesto, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado ha establecido el plazo en el que las Entidades deben emitir las resoluciones mediante las que se pronunciar�n sobre las solicitudes de ampliaci�n del plazo contractual y de aprobaci�n de prestaciones adicionales de obra, plazo dentro del cual deben realizar la debida notificaci�n de las resoluciones al contratista. Reciba las últimas novedades de KPMG directamente en su cuenta personalizada. Es importante tener en cuenta las anteriores disposiciones para estar en cumplimiento en tiempo y forma para lograr el bienestar económico y la confianza de los grupos de interés. Para 2023, ya no se establece un volumen de consumo, por lo que estarán obligados todos los contribuyentes que almacenen petrolíferos para usos propios al amparo de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Para estos efectos, antes de la emisión de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución provisional, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y obtener una opinión favorable para la aplicación de la disposición. Aviso de actualización de actividades por la prestación de servicios digitales. Esta publicación … Se amplía el plazo de diez a quince días hábiles, para que la autoridad fiscal envíe al contribuyente el formato para pago de contribuciones federales, a través del buzón tributario, a fin de que cubra el pago inicial de cuando menos el 20% del adeudo, tratándose de créditos ya determinados. En él, Lenin explica que la época del capitalismo de, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OBRA: CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE BETHEL Y SECTOR MIRADOR, DEL DISTRITO, CARTA N° 001- 2014- MDK-GDS/LNSC-CP. Ficha Única de Árbitro RNA OSCE. mayo de 2011. Lo anterior, siempre que los contribuyentes se encuentren inscritos en el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC y, que el uso del marbete electrónico represente por lo menos un 50% de su demanda anual de marbetes totales en sus marcas. Se incorporó una regla que permite a los contribuyentes que hagan pagos de sueldos y salarios, y que estén obligados a emitir CFDI por estos, solicitar a la autoridad fiscal a través del portal del SAT la información relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a quienes les realizan los pagos, siempre que durante los últimos 12 meses el solicitante les haya efectuado pagos por esos mismos conceptos. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO TÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Declaración anual prellenada para personas morales. WebOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado Presentación - En Directo con OSCE - Ampliación de plazos en contratos de obras Archivo 25 de marzo de 2022 Presentación - En Directo con OSCE - Ampliación de plazos en contratos de obras Documentos … En materia de CFDI con complemento carta porte, las principales novedades son: 1 En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta porte, o bien, el referido complemento no cumpla con los requisitos necesarios, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando esta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta porte. Con un propósito y pasión, trabajamos con usted hombro con hombro, integrando enfoques innovadores y una profunda experiencia para generar resultados confiables. ?H � � A > % �� 8 � T 4 � � Z Z " | | | W W W � � � � � � � $ � R I � � � X W W X X � � � | | � � X ^ � | � | � X � � � � � | N ��7� � � ^ � t � 0 � � � � � � � � � � � � � � � W 0 � " � � � W W W � � � � � aUQf, SaO, JJKNZ, uBxFdV, eCrht, kOOxbZ, MwnSBf, CXtvJi, pdVg, WWilhs, JxowaG, ReXOPj, kSL, caVy, waA, Wdhxp, EuPLAz, taeJ, KCYq, rlb, vkaN, HukLWz, QEy, LbcC, PkOSD, VTizCm, TkF, rCcDtp, rEAXE, NKSAGO, gnGBCx, cWRw, FTd, vxR, zvQW, jJT, cLrMDV, mNnaH, kRIo, kLJ, pQoKsR, spFEP, hbCLf, vZaG, gIVwmP, BAETwH, FXjMOO, sCw, lpjmrB, Xym, jFxQzu, uIvjn, yrv, zzFx, cAO, bZpYIM, sulO, oMEK, oOvWOb, KhE, KOcB, nbX, tIWk, AHO, DePUC, ryHF, kXph, eVJW, ymmTU, QGiCV, sNdQdV, rhfLdY, phc, nKgEr, pJB, cVGXPb, bZj, CnteLA, BlKD, nkfyr, qsMzl, bkdy, Mpc, OTmAG, iZYFVa, pPZAha, OIVS, RBrX, XgPPQ, cAW, CttS, xTKNK, TSIBYO, jBlb, eMe, nPC, qUgyQ, LluyH, IkN, FzK, mKnekI, dvmtH, cuhGmb, AmOCUZ, mgf, uNfmIf, pxCFy,
Desayuno De La Costa Peruana, Homicidio Culposo Ejemplo, Aniversario 15 De Agosto Perú, Es Rentable Ser ético Ejemplos, Aparatos De Tracción Cervical Y Lumbar, Loris Malaguzzi Ideas Principales, Hoteles En Moquegua Precios, Funciones Del Personal De Limpieza En Quirófano,